АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2004 г. N 114
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
С целью повышения ответственности участников инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов областной собственности, финансирование которых
осуществляется за счет бюджетных средств, постановляю:
1. Утвердить типовые формы государственных контрактов на
выполнение строительно-монтажных работ на объектах капитального
строительства и реконструкции, проектной продукции и комплексного
(выборочного) капитального ремонта на объектах областной
собственности, финансируемых из областного бюджета (приложения 1,
2, 3).
2. Главным распорядителям бюджетных средств не допускать
заключения контрактов на выполнение работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов, на которые
отсутствуют утвержденная в установленном порядке проектно-сметная
документация и положительное заключение экспертизы.
3. При проектировании и в условиях конкурсов на производство
работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов за счет
средств областного бюджета предусматривать 10 процентов от
стоимости работ на непредвиденные затраты.
Осуществлять оплату непредвиденных затрат по фактически
выполненным работам, выявленным в ходе реконструкции или
капитального ремонта.
4. Рекомендовать органам муниципальных образований области при
строительстве и капитальном ремонте объектов муниципальной
собственности разработать аналогичные типовые формы.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя Главы Администрации (Губернатора) области - министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Андриади Ю.Г.
Глава Администрации
(Губернатор) области
В.Ф.ЧУБ
Постановление вносит
министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства области
Приложение 1
к постановлению
Администрации области
от 12.03.2004 N 114
ТИПОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N_____-ГК
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
НА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
г. Ростов-на-Дону "____" __________200__ г.
____________________________________________________Ростовской
(министерство, ведомство - главный распорядитель
бюджетных средств)
области, именуемое в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице
_________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О. руководителя)
основании__________________, с одной стороны,_____________________
(организация, предприятие,
__________________________________________________________________
осуществляющее функции Заказчика)
именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице_________________________
(должность,
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Устава, с другой стороны, и ____________
(полное название
__________________________________________________________________
предприятия, организации)
(лицензия ________________ СТ от __________________ г. N______ ),
определенное по результатам конкурсных торгов, проведенных_______
_________________________, ____________200__г. (протокол N______),
именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице_______________________
_________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Устава, с третьей стороны, заключили
настоящий государственный контракт (далее - контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить по заданию
Государственного заказчика с использованием своих материалов,
Заказчик - принять, а Государственный заказчик - оплатить
следующую работу:_________________________________________________
_________________________________________________________________,
согласно утвержденной проектно-сметной документации.
1.2. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются
графиком производства работ (приложение), составляющим
неотъемлемую часть государственного контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Стоимость работ по конкурсу составляет _____тыс. рублей (в
ценах на момент проведения конкурса).
2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению в 200__ году,
составляет ____тыс. рублей.
2.3. Остаточная стоимость работ ежегодно индексируется с учетом
прогнозного индекса - дефлятора Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации на момент заключения
дополнительного соглашения на текущий финансовый год. В случае
отставания от графика производства работ по вине Подрядчика
индексация на невыполненный объем работ не осуществляется.
2.4. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, учитывает
следующие затраты:
на энергоресурсы в период строительства, пуско-наладочных и
режимных работ (самостоятельно определяет точки подключения);
за соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности,
соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и
охрану объекта;
за пуско-наладочные работы и подключение (врезку) к
существующим инженерным коммуникациям;
затраты на ревизию оборудования;
на подготовку документов для оформления и регистрации прав
собственности на объект в соответствующих органах;
на непредвиденные расходы, которые принимаются к оплате после
составления актов на дополнительные работы, сметы; получения
положительного заключения Управления Главгосэкспертизы России по
Ростовской области и утверждения их Государственным заказчиком. В
случае экономии непредвиденных расходов остаток средств подлежит
перераспределению по отраслям и объектам после согласования с
Главой Администрации (Губернатором) Ростовской области.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.06.94 N 745 "Об авансировании подрядных работ на
объектах строительства для федеральных государственных нужд"
Государственный заказчик в течение трех дней после получения
бюджетных ассигнований перечисляет на счет Подрядчика аванс в
соответствии с расчетом обоснования авансирования в размере до 30
процентов стоимости работ на планируемый квартал.
3.2. Погашение аванса осуществляется ежемесячно по мере
выполнения работ равными долями от полученной в начале квартала
суммы.
3.3. В случае невыполнения Подрядчиком графика производства
работ размер выделяемого аванса на следующий квартал уменьшается
на сумму непогашенного предыдущего аванса.
3.4. Государственный заказчик после подписания Заказчиком актов
формы N КС-2 перечисляет на расчетный счет Подрядчика стоимость
выполненных работ согласно справке по форме N КС-3 в течение трех
дней после поступления бюджетных ассигнований на счет
Государственного заказчика.
3.5. Стоимость выполненных работ Государственный заказчик
оплачивает согласно подписанной сторонами справке по форме N КС-3
за минусом аванса, подлежащего погашению с начала квартала
нарастающим итогом.
3.6. Отчетный период для предъявления Подрядчиком документов на
оплату выполненных работ (формы N N КС-2, КС-3) устанавливается с
21 числа предыдущего месяца по 20 число отчетного месяца.
Документы, предъявленные после 20 числа отчетного месяца, будут
рассматриваться в следующем отчетном периоде.
3.7. Подрядчик обязан вместе со справкой о стоимости
выполненных работ за отчетный период представить Заказчику набор
работ и их стоимость в соответствии с графиком производства работ
на следующий месяц (ожидаемое выполнение).
3.8. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется
Государственным заказчиком на основании актов выполненных работ
(форма N КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма N КС-
3) ежемесячно, в соответствии с конкурсной ведомостью объемов
работ, графиком производства работ.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные графиком
производства работ, и ввести объект в эксплуатацию
"___"___________ 200__ г. Подрядчик обязан приступить к работам с
момента передачи ему технической документации, строительной
площадки и перечисления первого авансового платежа. Моментом
завершения строительства считать дату подписания акта
государственной комиссии о приемке законченного строительством
объекта.
4.2. Окончательный расчет (в размере 10 процентов стоимости
работ по настоящему контракту) за выполненные Подрядчиком работы
Государственный заказчик обязуется оплатить не позднее 30 дней
после полного окончания работ, включая устранение выявленных в
процессе приемки недостатков.
4.3. Срок действия контракта:
начало - с момента подписания контракта;
окончание - выполнение сторонами своих обязательств.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме
и в сроки, предусмотренные графиком производства работ; сдать
работы Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям проектной
документации.
5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые
материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и
осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в
период строительства. Осуществить разгрузку, приемку,
складирование оборудования, поставляемого Заказчиком. Утраченное,
испорченное, разукомплектованное по вине Подрядчика оборудование,
поставленное Заказчиком, Подрядчик восстанавливает за свой счет.
5.1.3. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели
средствами все временные сооружения, необходимые для складирования
материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему
контракту.
5.1.4. Осуществить подключение временных инженерных
коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку)
вновь построенных инженерных сетей к действующим.
5.1.5. Обеспечить на строительной площадке выполнение
необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности и охране строительной площадки, а также охрану
материалов, изделий, конструкций и оборудования, переданного
Заказчиком Подрядчику в монтаж.
5.1.6. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков. На
момент заключения настоящего контракта представить
Государственному заказчику вступивший в силу договор страхования
на сумму настоящего контракта на текущий финансовый год со сроком
действия соответственно графику производства работ.
5.1.7. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке
законченных строительством объектов вывезти со строительной
площадки принадлежащее ему имущество.
5.1.8. 3а 15 дней до начала работ, включая подготовительный
период, обеспечить наличие согласованного и утвержденного в
установленном порядке проекта производства работ.
5.1.9. При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно
известить об этом Государственного заказчика.
5.1.10. Представить Государственному заказчику обеспечение
выполнения настоящего контракта в форме вступившей в силу
безотзывной безусловной банковской гарантии на сумму, составляющую
3 процента от суммы настоящего контракта на текущий финансовый
год.
5.1.11. 3а месяц до ввода в эксплуатацию объекта (образования,
здравоохранения и культуры) представить Государственному заказчику
обеспечение гарантийных обязательств по кровлям, фасадам и
инженерным системам в форме вступившей в силу безотзывной
безусловной банковской гарантии на сумму, составляющую 7 процентов
стоимости конструктивов на весь гарантийный срок. Банковская
гарантия подлежит оплате по письменному требованию
Государственного заказчика в случае выявления скрытых дефектов и
нарушения качественных характеристик выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять функции Заказчика в соответствии с
договором, заключенным между Государственным заказчиком и
________________ от_____________ 200__ N _____.
5.2.2. Документально оформлять отвод земельного участка,
планируемого к застройке.
5.2.3. Передавать Подрядчику в двухнедельный срок после
заключения контракта комплект утвержденной проектно-сметной
документации, разрешение Госархстройнадзора на производство работ
и строительную площадку.
5.2.4. Передавать Подрядчику в установленные графиком
производства работ сроки оборудование в рамках поставки
Государственного заказчика.
5.2.5. Осуществлять приемку выполненных работ и представлять
Государственному заказчику до 21 числа отчетного месяца акты
выполненных работ по формам N N КС-2, П-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме N КС-3 и другие документы,
установленные Госкомстатом России.
5.2.6. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность по
строительству объекта.
5.2.7. В течение 7 дней с даты получения письменного
уведомления Подрядчика о завершении строительства организовать
работу государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
5.3. Государственный заказчик обязан:
5.3.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1
настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные
контрактом.
5.3.2. В установленные сроки довести до сведения Заказчика
утвержденные индексы-дефляторы изменения цен на строительно-
монтажные работы, а также передать извещения о проведенных оплатах
выполненных работ и других затрат по финансированию объекта.
5.3.3. Осуществить оплату Заказчику расходов по статье "Прочие
затраты" в пределах годового лимита по фактическим затратам.
5.4. Подрядчик имеет право заключать договоры субподряда со
специализированными организациями на выполнение не более чем 30
процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по
согласованию с Государственным заказчиком. В этом случае Подрядчик
несет полную ответственность перед Государственным заказчиком и
обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.
5.5. Государственный заказчик имеет право:
5.5.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе строительства и
проводить проверку правильности оформления документации на
выполненные работы, а также прочих затрат по строительству
объекта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком
не согласовываются.
5.5.2. Принимать участие в работе рабочей и государственной
комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
5.5.3. Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.6. Заказчик имеет право:
5.6.1. Проводить выборочную проверку объемов выполненных
строительно-монтажных работ и других затрат. Количество проверок и
сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.
5.6.2. Принимать участие в работе рабочей и государственной
комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков исполнения обязательств,
предусмотренных пунктом 5.1 настоящего контракта, Подрядчик
уплачивает в областной бюджет пеню в размере 0,1 процента
стоимости контракта за каждый день просрочки в установленном
порядке.
6.2. Подрядчик обязан устранить по требованию Заказчика и за
его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет
ответственности.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона
возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.
6.4. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит
на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то
Государственный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ
Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.
6.5. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
6.6. Заказчик несет ответственность за качество и объем
принятых работ, за невыполнение своих функций и неиспользование
предоставленных ему прав.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют
непрерывно на протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков
прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами
путем направления уведомления другой стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров
между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в
претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны всеми сторонами.
9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по
соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных
убытков.
9.3. При расторжении контракта по соглашению сторон
незавершенное строительство передается на баланс Заказчику,
необходимость консервации объекта определяется отдельным
договором.
9.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет
письменное уведомление другим сторонам.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и работ
устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания
сторонами акта о приемке законченного строительством объекта, за
исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны
третьих лиц.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию
объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на
период устранения недостатков. Устранение недостатков
осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются
трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Государственного
заказчика.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не
устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование,
то Государственный заказчик вправе устранить недостатки силами
другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных недостатков для их подтверждения Государственный
заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет
соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что
не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному
вопросу.
10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную
документацию на строительство объекта или отдельной его части
никакой третьей стороне без письменного разрешения
Государственного заказчика.
10.7. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта
третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по
вине Заказчика - Заказчиком, а по вине Государственного заказчика
- Государственным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает
срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда
соответствующие затраты несет Государственный заказчик.
10.8. По письменному требованию Государственного заказчика
банковская гарантия Подрядчика подлежит уплате в случаях:
расторжения настоящего контракта по инициативе Подрядчика;
невозможности выполнения Подрядчиком условий настоящего
контракта;
существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему
контракту.
10.9. Оплата банковской гарантии, выданной на обеспечение
гарантийных обязательств, не освобождает Подрядчика от обязанности
безвозмездно устранить выявленные в ходе гарантированного срока
эксплуатации недостатки.
10.10. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон и органу федерального казначейства.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственный заказчик Подрядчик
Заказчик
Заместитель начальника
общего отдела
Администрации области
В.М.КОСТЕНКО
Приложение
к Типовому
государственному контракту
ГРАФИК
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 200__ ГОД ПО ОБЪЕКТУ
"________________________________________"
----T----------T---------T-----T---------T-----------------------¬
¦ N ¦Виды работ¦ Единица ¦Объем¦Стоимость¦Выполнение (по месяцам)¦
¦п/п¦ ¦измерения¦работ¦ (тыс. +-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+------
Государственный заказчик ____________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)
Заказчик ____________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)
Подрядчик ____________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)
Приложение 2
к постановлению
Администрации области
от 12.03.2004 N 114
ТИПОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N_____-ГКП
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ
"____" __________200__ г. г. Ростов-на-Дону
____________________________________________________Ростовской
(министерство, ведомство - главный распорядитель
бюджетных средств)
области, именуемое в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице
_________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О. руководителя)
основании__________________, с одной стороны,_____________________
(организация, предприятие,
__________________________________________________________________
осуществляющее функции Заказчика)
именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице_________________________
(должность,
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Устава, с другой стороны, и
__________________________________________________________________
(полное название предприятия, организации)
(лицензия _________ СТ от _______________ г. N_____), именуемое в
дальнейшем - Исполнитель, определенное по результатам конкурсных
торгов, проведенных_______________________________, _______200__г.
(протокол N ____) в лице ________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Устава, с третьей стороны (далее -
Стороны), заключили настоящий государственный контракт (далее -
контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить проектную продукцию,
Заказчик - принять, а Государственный заказчик - оплатить за
работу по объекту _______________________________________________.
1.2. Основные требования к разрабатываемой проектной продукции
изложены в задании на проектирование.
1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются
календарным планом (приложение), составляющим неотъемлемую часть
контракта.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. В соответствии с результатами конкурса стоимость работ по
настоящему контракту составляет: _____ тыс. рублей, в том числе на
200__ год - _____ тыс. рублей.
2.2. Цена контракта, определенная подпунктом 2.1, является
окончательной и изменению не подлежит.
2.3. Государственный заказчик выплачивает Исполнителю аванс в
соответствии с расчетом обоснования авансирования в размере до 30
процентов стоимости работ, предусмотренной на текущий год, в
течение 3 банковских дней с момента поступления денежных средств
на эти цели на счет Государственного заказчика.
2.4. Погашение аванса осуществляется равными долями по мере
выполнения работ.
2.5. Оплату готовой проектной продукции Государственный
заказчик производит в соответствии с календарным планом на
основании оформленной справки по форме N КС-3. Финансирование
последующих этапов работ не производится, если Исполнитель не
отчитался за исполнение предыдущего этапа.
2.6. Окончательный расчет с Исполнителем (в размере 10
процентов стоимости работ по настоящему контракту) осуществляется
Государственным заказчиком в течение 20 дней после получения
положительного заключения Управления Главгосэкспертизы России по
Ростовской области и последующей приемки проектной продукции.
2.7. Оплата Государственным заказчиком затрат исполнителя по
экспертизе проектной продукции осуществляется в соответствии с
календарным планом и на основании представленной Исполнителем
копии договора с Управлением Главгосэкспертизы России по
Ростовской области.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Заключать договоры субподряда со специализированными
организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема
работ, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с
Государственным заказчиком. При этом исполнитель несет полную
ответственность перед Государственным заказчиком и обеспечивает
контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.
3.1.2. Не начинать выполнение работ в случае, если
Государственный заказчик не перечислил аванс в срок, указанный в
подпункте 2.3. В этом случае срок окончания работ, указанный в
календарном плане, отодвигается соразмерно периоду, на который
задержано перечисление аванса.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Готовить ведомость объемов работ для проведения торгов
на выполнение подрядных работ по форме и в объеме, согласованных с
Заказчиком.
3.2.2. Составлять сметную документацию на основании новой
сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в базовом
уровне цен по состоянию на 01.01.2000.
3.2.3. Осуществлять сбор всех необходимых для проектно-
изыскательских работ технических условий, исходных данных и
согласовать их с Заказчиком.
3.2.4. Согласовать проектную документацию со всеми
заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а
также с организацией, эксплуатирующей объект. Затраты по
согласованию проектной продукции учтены в стоимости работ,
указанной в подпункте 2.1 настоящего контракта.
3.2.5. Получить положительное заключение Управления
Главгосэкспертизы России по Ростовской области. При передаче
проектной продукции во вневедомственную экспертизу один экземпляр
направить Заказчику для рассмотрения.
3.2.6. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и
иными исходными данными.
3.2.7. В случае возникновения работ, не предусмотренных
заданием на проектирование и условиями конкурсных торгов,
уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и
приостановить их выполнение до получения согласия Государственного
заказчика.
3.2.8. Не передавать результаты работ по контракту третьим
лицам без согласия Государственного заказчика.
3.2.9. Представить Государственному заказчику обеспечение
выполнения настоящего контракта в форме вступившей в силу
безотзывной безусловной банковской гарантии на сумму, составляющую
3 процента стоимости настоящего контракта на текущий финансовый
год.
3.2.10.3а месяц до завершения последнего этапа работ
представляет Государственному заказчику обеспечение выполнения
гарантий качества работ в форме вступившей в силу безотзывной
безусловной банковской гарантии на период строительства и на
сумму, составляющую 7 процентов стоимости контракта. Банковская
гарантия подлежит уплате по письменному требованию
Государственного заказчика в случае выявления в ходе строительства
дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией.
3.2.11. В случае обнаружения недостатков в технической
документации в ходе строительства объекта, возникших по вине
Исполнителя, последний, по требованию Государственного заказчика,
обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в техническую
документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские
работы, оплатить и получить положительное заключение
государственной вневедомственной экспертизы по откорректированной
документации.
3.3. Государственный заказчик имеет право:
3.3.1. Проверить соответствие проектной продукции требованиям
технического задания и не оплачивать проектную продукцию, не
получившую положительное сводное заключение Управления
Главгосэкспертизы России по Ростовской области.
3.3.2. Расторгнуть настоящий государственный контракт в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.4. Государственный заказчик обязан:
3.4.1. Оплатить Исполнителю стоимость работ, указанную в
подпункте 2.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
контрактом.
3.4.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ,
предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего контракта.
3.4.3. Использовать проектную продукцию на цели,
предусмотренные настоящим контрактом.
3.5. Заказчик имеет право требовать у Исполнителя информацию о
ходе выполнения работ по настоящему контракту.
3.6. Заказчик обязан:
3.6.1. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками
проектирования в соответствии с договором от___________ г. N____.
3.6.2. Принимать от Исполнителя выполненную работу по
установленной форме в соответствии с календарным планом работ и
своевременно предъявлять ее Государственному заказчику для оплаты.
3.6.3. Проводить выбор строительной площадки и оформлять
документы на отвод земельного участка, в том числе с привлечением
специализированных организаций, и оплачивать их услуги за счет
средств, предусмотренных по статье "Прочие расходы".
3.6.4. Анализировать объем технических условий и давать
рекомендации Государственному заказчику о целесообразности их
применения.
3.6.5. Осуществлять контроль за сбором и подготовкой
Исполнителем исходных данных для разработки проектной продукции.
3.6.6. Представлять на утверждение в комитет по архитектуре и
градостроительству области архитектурно-планировочные задания по
объектам гражданского и промышленного назначения.
3.6.7. Контролировать ход проведения экспертизы разработанной
проектной продукции.
3.6.8. Участвовать в разработке и утверждении технической части
конкурсной документации.
3.6.9. Проверять состав и комплектность, принимать и
подтверждать актом приема-передачи готовность проектной продукции.
3.6.10. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и вести
отчетность.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. После завершения работ Исполнитель передает Заказчику
проектную продукцию в 5 подлинных экземплярах и один экземпляр
сметной документации - на магнитном носителе, положительное
сводное заключение Управления Главгосэкспертизы России по
Ростовской области по накладной и акту приема-передачи.
4.2. Государственный заказчик в течение 5 дней со дня
подтверждения Заказчиком получения материалов, указанных в
подпункте 4.1 настоящего контракта, оформляет акт сдачи-приемки
работы или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки
работ.
4.3. В случае неподписания Государственным заказчиком акта
сдачи-приемки проектной продукции без мотивированного отказа от
приемки работы в течение указанного срока работа считается
принятой и должна быть оплачена Государственным заказчиком.
4.4. При мотивированном отказе оплаты проектной продукции
Государственный заказчик с участием Исполнителя и Заказчика
составляет протокол с замечаниями, перечнем необходимых доработок
и сроков их выполнения.
4.5. Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное
получение отрицательного результата или нецелесообразность
дальнейшего проведения работ, Исполнитель приостанавливает их и в
течение 3 дней уведомляет об этом Государственного заказчика в
письменной форме.
В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение
о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о
прекращении работ Стороны производят расчеты по фактически
выполненным объемам.
5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы,
предусмотренные подпунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки,
установленные календарным планом, и передать проектную продукцию
Заказчику до "____ "_____________ г.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. 3а невыполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее
составление проектной продукции, включая недостатки, обнаруженные
впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации
объекта, созданного на основе этой проектной продукции. При
обнаружении недостатков в проектной продукции Исполнитель по
требованию Государственного заказчика обязан безвозмездно
устранить недостатки и переделать проектную продукцию.
6.3. Заказчик несет ответственность за полноту задания на
проектирование, состав и комплектность принятой готовой проектной
продукции.
6.4. За нарушение сроков исполнения обязательств по контракту
Исполнитель оплачивает в областной бюджет пеню в размере 0,1
процента стоимости контракта за каждый день просрочки в
установленном порядке.
6.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению
между всеми Сторонами.
7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой
новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом,
считается действительной, если она подтверждена Сторонами в
письменной форме в виде дополнительного соглашения.
7.3. Государственный заказчик и Заказчик обязуются не вносить в
проектную продукцию никаких изменений без согласия Исполнителя.
7.4. По письменному требованию Государственного заказчика
банковская гарантия Исполнителя подлежит уплате в случаях:
расторжения настоящего контракта по инициативе Исполнителя;
невозможности выполнения Исполнителем условий настоящего
контракта;
существенного нарушения Исполнителем обязательств по настоящему
контракту.
7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров
между Сторонами. Если указанные разногласия не могут быть решены
путем переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в
претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего
законодательства Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до
выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств
и урегулирования взаимных расчетов.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственный заказчик Заказчик
Исполнитель
Заместитель начальника
общего отдела
Администрации области
В.М.КОСТЕНКО
Приложение
к Типовому
государственному контракту
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
НА 200__ ГОД ПО ОБЪЕКТУ
"________________________________________"
----T----------------------T---------------------------T---------¬
¦ N ¦ Виды работ ¦ Выполнение по месяцам ¦ Всего ¦
¦п/п¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦
¦ ¦ +------T------T------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+------+------+---------+
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+------+------+---------+
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+------+------+---------+
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+------+------+---------+
¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+------+------+---------+
¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+------+------+---------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+------+------+------+------+----------
Примечание. В календарном плане отдельной строкой должно быть
указано согласование и вневедомственная экспертиза проектной
продукции.
Государственный заказчик ____________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)
Заказчик ____________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)
Исполнитель ____________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)
Приложение 3
к постановлению
Администрации области
от 12.03.2004 N 114
ТИПОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N_____-ГК
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО (ВЫБОРОЧНОГО) КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА НА ОБЪЕКТАХ ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Ростов-на-Дону "____" __________200__ г.
____________________________________________________Ростовской
(министерство, ведомство - главный распорядитель
бюджетных средств)
области, именуемое в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице
_________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О. руководителя)
основании__________________, с одной стороны,_____________________
(организация, предприятие,
_________________________________________________________________,
осуществляющее функции Заказчика)
именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице_________________________
(должность,
_________________________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Устава, с другой стороны, и
__________________________________________________________________
(полное название предприятия, организации)
(лицензия _________ СТ от _______________ г. N_____), определенное
по результатам конкурсных торгов, проведенных_____________________
__________________________________________________, _______200__г.
(протокол N ____/_______) именуемый в дальнейшем - Подрядчик, в
лице ____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Устава, с третьей стороны, заключили
настоящий государственный контракт (далее - контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется на свой риск, с использованием своих
материалов выполнить, а Заказчик - принять и оплатить работы по
комплексному (выборочному) капитальному ремонту объекта:__________
__________________________________________________________________
согласно утвержденной проектно-сметной документации.
1.2. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются
графиком производства комплексного (выборочного) капитального
ремонта (приложение), составляющим неотъемлемую часть
государственного контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению в 200__году,
составляет ____тыс. рублей, в том числе технический надзор -
____тыс. рублей.
2.2. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ,
предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего контракта, учитывает
следующие затраты:
на энергоресурсы в период ремонтных, пуско-наладочных и
режимных работ (самостоятельно определяет точки подключения);
на пуско-наладочные работы и подключение (врезку) к
существующим инженерным коммуникациям;
на ревизию оборудования;
на непредвиденные расходы, которые учитываются отдельной
строкой в ведомости объемов работ и принимаются к оплате после
составления актов на дополнительные работы, сметы, получения
положительного заключения Управления Главгосэкспертизы России по
Ростовской области и утверждения их Государственным заказчиком.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.06.94 г. N 745 "Об авансировании подрядных работ
на объектах строительства для федеральных государственных нужд"
Заказчик в течение 3 дней после получения бюджетных ассигнований
перечисляет на счет Подрядчика аванс исходя из расчета обоснования
авансирования в размере до 30 процентов стоимости работ,
предусмотренных на текущий год.
3.2. Заказчик после подписания актов формы N КС-2 перечисляет
на расчетный счет Подрядчика стоимость выполненных работ согласно
справке по форме N КС-3 в течение 3 дней после поступления
бюджетных ассигнований на счет Заказчика.
3.3. Стоимость выполненных работ Заказчик оплачивает согласно
подписанной сторонами справке формы N КС-3 за минусом аванса,
подлежащего погашению нарастающим итогом.
3.4. Отчетный период для предъявления Подрядчиком документов на
оплату выполненных работ (формы N N КС-2, КС-3) устанавливается с
21 числа предыдущего месяца по 20 число отчетного месяца.
Документы, предъявленные после 20 числа отчетного месяца, будут
рассматриваться в следующем отчетном периоде.
3.5. Подрядчик обязан вместе со справкой о стоимости
выполненных работ за отчетный период представить Заказчику набор
работ и их стоимость в соответствии с графиком производства работ
на следующий месяц (ожидаемое выполнение).
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные
подпунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные
графиком производства работ, и ввести объект в эксплуатацию "___"
____________200__г. Подрядчик обязан приступить к работам с
момента передачи ему технической документации, строительной
площадки и перечисления первого авансового платежа. Моментом
завершения строительства считать дату подписания акта
государственной комиссии о приемке законченных ремонтных работ и
сдачи объекта в эксплуатацию.
4.2. Срок действия контракта:
начало - с момента подписания контракта;
окончание - 31.12.200__г.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме
и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, и сдать
работы Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям проектной
документации.
5.1.2. Поставить на площадку необходимые материалы,
конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить
их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период
капитального ремонта.
5.1.3. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели
средствами все временные сооружения, необходимые для складирования
материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему
контракту.
5.1.4. Осуществить подключение временных инженерных
коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку)
вновь построенных инженерных сетей к действующим.
5.1.5. При производстве ремонтных работ обеспечить на площадке
выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране строительной площадки, а также
охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.1.6. В 10-дневный срок после подписания акта о завершении
ремонтных работ на объекте вывезти с площадки принадлежащее ему
имущество.
5.1.7. При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно
известить об этом Заказчика.
5.1.8. Представить Заказчику обеспечение выполнения настоящего
контракта в форме вступившей в силу безотзывной безусловной
банковской гарантии на сумму, составляющую 3 процента стоимости
настоящего контракта на текущий финансовый год.
5.1.9. 3а месяц до ввода в эксплуатацию объекта (образования,
здравоохранения и культуры) представить Заказчику обеспечение
гарантийных обязательств по кровлям, фасадам и инженерным системам
в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской
гарантии на сумму, составляющую 7 процентов стоимости
конструктивов на весь гарантийный срок. Банковская гарантия
подлежит оплате по письменному требованию Заказчика в случае
выявления скрытых дефектов и нарушения качественных характеристик
выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику в двухнедельный срок после
заключения контракта утвержденную проектную документацию.
5.2.2. Осуществлять приемку выполненных работ и представлять
Государственному заказчику до 21 числа отчетного месяца акты
выполненных работ по формам NN КС-2, П-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме N КС-3 и другие документы,
установленные Госкомстатом России.
5.2.3. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность о
ходе ремонтных работ на объекте.
5.2.4. Осуществлять в необходимых случаях освобождение
служебных (жилых) помещений на время ремонта и сохранность
помещений до передачи их Подрядчику.
5.2.5. Обеспечивать Подрядчика техническими условиями на
временное присоединение на период производства работ к
существующим инженерным коммуникациям.
5.2.6. Осуществлять технический надзор за работами, в том числе
с привлечением специализированных организаций, имеющих лицензию на
выполнение этих работ. Оплачивать услуги этих организаций за счет
средств, предусмотренных на эти цели подпунктом 2.2 настоящего
контракта.
5.2.7. При необходимости организовать авторский надзор за
работами.
5.2.8. В течение 7 дней с даты получения письменного
уведомления Подрядчика о завершении ремонтных работ организовать
работу государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
5.2.9. Обеспечивать целевое и эффективное использование
бюджетных средств при производстве ремонтных работ.
5.2.10. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную
подпунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки,
установленные контрактом.
5.2.11. Производить оплату затрат по осуществлению технического
надзора за ходом ремонтных работ в размере 1,4 процента стоимости
выполненных работ (письмо Минфина РФ от 15.07.2002 N 06-10-
25/153).
5.3. Государственный заказчик обязан осуществлять контроль за
целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
5.4. Подрядчик имеет право заключать договоры субподряда со
специализированными организациями на выполнение не более чем 30
процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по
согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик несет полную
ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом
выполняемых работ субподрядчиком.
5.5. Государственный заказчик имеет право:
5.5.1. Требовать информацию у Заказчика и Подрядчика о ходе
ремонтных работ и проводить проверку правильности оформления
документации на выполненные работы, а также прочих затрат
Заказчика по капитальному ремонту объекта. Количество проверок и
сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.
5.5.2. Принимать участие в работе государственной комиссии по
приемке объекта в эксплуатацию.
5.6. Заказчик имеет право:
5.6.1. Принимать участие в работе рабочей и государственной
комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
5.6.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению
недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации,
связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. 3а нарушение сроков исполнения обязательств по контракту
Подрядчик уплачивает в областной бюджет пеню в размере 0,1
процента стоимости контракта за каждый день просрочки в
установленном порядке.
6.2. Подрядчик обязан устранить по требованию Заказчика и за
его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет
ответственности.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона
возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.
6.4. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит
на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик
вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты
освобождения им строительной площадки.
6.5. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют
непрерывно на протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков
прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами
путем направления уведомления другим сторонам.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров
между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они будут решаться в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в
претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны всеми сторонами.
9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по
соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных
убытков.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет
письменное уведомление другим сторонам.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и работ
устанавливается продолжительностью 12 месяцев (на кровлю - 24
месяца) с момента подписания сторонами акта о приемке объекта в
эксплуатацию, за исключением случаев преднамеренного повреждения
его со стороны третьих лиц.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию
объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на
период устранения недостатков. Устранение недостатков
осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются
трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Государственного
заказчика.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не
устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование,
то Государственный заказчик вправе устранить недостатки силами
другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных недостатков для их подтверждения Государственный
заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет
соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что
не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному
вопросу.
10.6. Ущерб, нанесенный в результате ремонтных работ на объекте
третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по
вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает
срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда
соответствующие затраты несет Заказчик.
10.7. По письменному требованию Заказчика банковская гарантия
Подрядчика подлежит уплате в случаях:
расторжения настоящего контракта по инициативе Подрядчика;
невозможности выполнения Подрядчиком условий настоящего
контракта;
существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему
контракту.
10.8. Оплата банковской гарантии, выданной на обеспечение
гарантийных обязательств, не освобождает Подрядчика от обязанности
безвозмездно устранить выявленные в ходе гарантированного срока
эксплуатации недостатки.
10.9. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон и органу федерального казначейства.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственный заказчик Подрядчик
Заказчик
Примечание. В случае делегирования Государственным заказчиком
своих полномочий Заказчику составляется двухсторонний
государственный контракт, в котором объединяются права и
обязанности Государственного заказчика и Заказчика.
Заместитель начальника
общего отдела
Администрации области
В.М.КОСТЕНКО
Приложение
к Типовому
государственному контракту
ГРАФИК
ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКСНОГО (ВЫБОРОЧНОГО)
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 200__ ГОД ПО ОБЪЕКТУ
"___________________________________________"
----T----------T---------T-----T---------T-----------------------¬
¦ N ¦Виды работ¦ Единица ¦Объем¦Стоимость¦ Выполнение по месяцам ¦
¦п/п¦ ¦измерения¦работ¦ (тыс. +-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------+---------+-----+---------+-----+-----+-----+------
Государственный заказчик ____________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)
Заказчик ____________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)
Подрядчик ____________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)
|
