МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24 июля 2000 г. N 30
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
(КОНКУРСОВ) НА ЗАКУПКУ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
(в ред. приказа МСА и ЖКХ РО от 21.06.2002 N 36)
В целях совершенствования проведения закупки подрядных работ
для строительства объектов за счет средств областного бюджета
приказываю:
1. Утвердить "Порядок проведения торгов (конкурсов) на закупку
подрядных работ министерством строительства, архитектуры и ЖКХ
Ростовской области (приложение 1).
2. Предприятиям - государственным заказчикам: ГОУП
"Ростовоблстройзаказчик" (Веремчук А.А.), дирекции
"Ростовсельхозводстрой" (Тындык Н.Д.) и ОАО "Ростовоблгаз" (Дрепин
В.И.) осуществлять подготовку комплектов конкурсной документации
на каждый объект строительства с учетом индивидуальных
особенностей объектов и в соответствии с "Порядком проведения
торгов (конкурсов) на закупку подрядных работ министерством
строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области".
3. Конкурсной комиссии (Иванов А.Н.) рассматривать конкурсные
предложения подрядчиков, подготовленные в соответствии с "Порядком
проведения торгов (конкурсов) на закупку подрядных работ
министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской
области".
4. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
Ю.Г.АНДРИАДИ
Проект приказа вносит
Департамент по жилищной
и строительной политике
Приложение
к приказу
министерства строительства,
архитектуры и ЖКХ области
от 24.07.2000 N 30
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ) НА ЗАКУПКУ
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖКХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. приказа МСА и ЖКХ РО от 21.06.2002 N 36)
1. Подрядные торги (конкурсы) в системе министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области производятся
при размещении заказов на:
- строительство зданий и сооружений производственного и
непроизводственного назначения, в том числе под ключ;
- выполнение проектных, инженерно - изыскательских,
конструкторских, строительных, монтажных, пусконаладочных и других
видов работ;
- поставку комплектного технологического оборудования и
материалов поставки заказчиков.
2.1. По всем объектам, включенным в график проведения торгов,
подготовку комплектов конкурсной документации для проведения
торгов осуществляет отдел сметного ценообразования, договорных
отношений и мониторинга программ регионального развития
министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.
2.2. Предприятия и учреждения, осуществляющие по договору с
министерством технический надзор и другие функции по организации
строительства, представляют предложения по стоимости закупки и
техническую часть конкурсной документации (техническое задание,
описание предмета торгов, с обозначением главных количественных
параметров, с указанием освоенных и предстоящих объемов работ (для
незавершенных объектов), ведомости объемов работ, необходимые
чертежи, схемы и спецификации) в требуемом для проведения торгов
количестве.
2.3. Разработка конкурсной документации по вновь начинаемым
стройкам оплачивается за счет средств, предусматриваемых в сводных
сметных расчетах стоимости строительства по гл. 12 "Проектные и
изыскательские работы". По незавершенному строительству при
отсутствии подрядчика - за счет экономии лимита по другим статьям,
сводного сметного расчета стоимости строительства, образованного в
результате его пересмотра.
2.4. При проведении торгов на проектные, инженерно-
изыскательные работы и отсутствии сводного сметного расчета
стоимости строительства расчет может быть произведен
уполномоченными предприятиями и учреждениями, осуществляющими по
договору с министерством технический надзор и другие функции по
организации строительства, по методическим рекомендациям Госстроя
РФ.
(п. 2 в ред. приказа МСА и ЖКХ от 21.06.2002 N 36)
3. Конкурсная документация утверждается конкурсной комиссией
министерства.
4. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ организует
распространение конкурсной документации, дает необходимые
пояснения по ней (в случае необходимости для пояснений по
техническим характеристикам привлекаются предприятия и учреждения,
осуществляющие по договору с министерством технический надзор и
другие функции по организации строительства), оплачивает
разработку конкурсной документации.
(п. 4 в ред. приказа МСА и ЖКХ от 21.06.2002 N 36)
5. Конкурсная документация передается претендентам, как правило
за плату, в комплекте. При этом цена на нее устанавливается по
цене затрат на ее изготовление. В отдельных случаях конкурсная
документация может передаваться претендентам бесплатно.
6. Конкурсная документация составляется таким образом, чтобы
все участники понимали содержащуюся в ней информацию одинаково.
При описании работ должны употребляться общепринятые обозначения.
При необходимости введения новых терминов в конкурсной
документации приводятся их определения.
7. Состав конкурсной документации.
Конкурсная документация для торгов (конкурса) включает в себя:
- приглашение к участию в торгах (конкурсе);
- общие сведения об объекте и предмете торгов;
- инструкции подрядчикам - участникам торгов (конкурса) и
информационные карты конкурсной заявки;
- проектная документация (спецификации, чертежи);
- ведомость объемов работ;
- условия контракта и информационные карты контракта;
- образцы форм.
Документация должна быть заполнена в двух экземплярах и
возвращена вместе с конкурсной заявкой.
Конкретный состав, порядок, формы представления информации и
другие условия подготовки конкурсной документации уточняются
конкурсной комиссией по каждому объекту.
7.1. Общие сведения об объекте и предмете торгов.
В разделе "общие сведения об объекте и предмете торгов"
приводятся следующие данные:
- наименование, адрес, описание размещения объекта торгов;
- общее описание предмета торгов с обозначением главных
количественных параметров, с указанием освоенных и предстоящих
объемов работ (для незавершенных объектов);
- сроки выполнения работ;
- условия и порядок посещения строительной площадки;
- другие общие сведения, характеризующие предмет торгов.
7.2. Инструкции подрядчикам - участникам торгов (конкурса).
В этом разделе определяется состав, содержание и формы
представления информации.
Претендент, решивший принять участие в конкурсе, представляет
следующую информацию и документы:
- копию платежного документа, подтверждающего внесение первого
задатка, и временное поручительство в форме гарантии банка.
- заверенные копии документов, определяющих юридический статус,
место регистрации и основное место деятельности, прежнее название
организации, если оно менялось и когда;
- лицензии на определенные виды деятельности;
- письменную доверенность лицу, подписавшему конкурсную заявку
на право принимать обязательства от имени участника торгов
(конкурса);
- сведения об общей стоимости строительных работ за последние
три года по годам;
- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных по характеру
и объему работ в течение последних трех лет по годам, в том числе
объем работ, выполненный своими силами (указываются введенные или
завершенные не менее чем на 70%, объекты, сопоставимые по виду и
объему). Представляются отзывы заказчиков, фотографии, статьи,
справочные материалы и другие документальные свидетельства,
подтверждающие опыт претендента;
- сведения о лицах, к которым можно обратиться за получением
дальнейшей информации по этим контрактам;
- сведения об основных видах строительного оборудования,
которое предполагается использовать в ходе выполнения контракта;
- сведения о квалификации и опыте руководителей и технических
специалистов, предлагающихся для выполнения контракта (по основным
категориям персонала надлежит указывать среднестатистические
показатели за год);
- сведения о финансовом состоянии участника, в том числе
баланс, расчет прибылей за последние три года. В случае
необходимости представляются дополнительные подробные данные по
балансу за этот промежуток времени;
- сведения, подтверждающие наличие оборотных средств в
достаточных объемах для выполнения контракта, например, сведения о
наличии доступа к кредитной линии (линиям) и наличии других
финансовых ресурсов;
- доверенность на право получения информации у банков,
обслуживающих участника;
- информацию, о репутации организации, касающуюся судебных
разбирательств, в которые в течение последних трех лет, указанных
в информационных картах конкурсной заявки, был вовлечен подрядчик
с указанием сторон тяжбы и оспариваемых сумм;
- предложения по заключению контрактов субподряда на компоненты
работ по строительству, составляющих более 10 (десяти) процентов
цены контракта.
Чтобы претендовать на получение контракта, подрядчики должны
удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:
иметь необходимые профессиональные знания и квалификацию,
финансовые средства, оборудование и другие материальные
возможности, опыт и положительную репутацию, быть надежным,
обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения
государственного контракта, исполнять обязательства по уплате
налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в
государственные внебюджетные фонды.
Подрядчики не должны быть неплатежеспособными, находиться в
процессе ликвидации (для юридического лица), быть признаны
несостоятельными (банкротами).
Подрядчиком не может являться организация, на имущество которой
наложен арест и (или) экономическая деятельность которой
приостановлена.
Наличие в прошлом неоднократных судебных и арбитражных
разбирательств, в результате которых решения выносились против
подрядчика, могут принести к отстранению его от участия в
конкурсе.
7.3. Требования к содержанию конкурсных предложений включают:
- цены на строительную продукцию или предмет торга, условия и
порядок пересмотра этих цен;
- условия, виды и методы внесения платежей в зависимости от
уровня цен;
- предполагаемые формы оплаты, порядок финансирования, условия
кредитования работ;
- сроки действия конкурсной заявки, условий и порядок
прекращения и продления ее действия;
- условия, при которых претенденту предоставляется возможность
представить альтернативные предложения;
- условия, при которых возможно отклонение предложений
участников торгов или прекращение торгов.
7.4. Правила оформления и представления материалов конкурсных
предложений, включают:
- указание о количестве экземпляров пакетов конкурсных
предложений, направляемых в адрес заказчика;
- адрес для связи с представителем организатора торгов, у
которого можно получить информацию относительно неясностей в
конкурсной документации и условий проведения торгов;
- оформление материалов, требования к визированию поправок и
исправлений;
- подход конкурсной комиссии к возможным арифметическим ошибкам
в ценах предложения;
- требования к оформлению подписей лиц, заверяющих подлинность
предложения;
- указание о способе представления предложений (лично, заказной
почтой и т.п.);
- требования к упаковке предложений;
- описание процедуры вскрытия конвертов с предложениями и срок
определения победителей торгов;
- указание о способе уведомления победителя торгов;
- рекомендации по составу и правилам предоставления
пояснительной записки;
- Порядок отзыва конкурсного предложения.
7.5. Требования к организации работ и управлению проектом,
включают:
- схемы и графики производства работ;
- графики поставки строительной техники и технологического
оборудования;
- календарные планы выполнения работ;
- состав привлекаемых материальных и трудовых ресурсов,
строительной техники;
- перечень привлекаемых субподрядных организаций;
- предложения по охране окружающей среды, технике
безопасности.
7.6. Коммерческая часть конкурсных предложений включает:
- сведения, необходимые претендентам для оценки стоимости и
возможности выполнения представленных на торги работ;
- информацию о налогах, тарифах, сборах, штрафах, акцизах,
пошлинах, страховых и инспекционных расходах, условиях и порядке
перевода средств и т.п.;
- информацию об ограничениях, введенных законодательными и
исполнительными органами, собственниками земли и недвижимости;
- размер, порядок внесения и срок возврата денежных задатков,
гарантирующих безотзывность предложений участников в течение
оговоренного периода времени, гарантия конфиденциальности любой
документации, составляемой в рамках проводимых торгов.
7.7. Условия и порядок проведения торгов.
Этот раздел включает:
- ссылки на законодательство и соглашения, юрисдикция которых
распространяется на проведение торгов;
- дата и место вскрытия конвертов с предложениями;
- основные критерии, по которым будут оцениваться предложения
претендентов: сроки выполнения подряда, технические возможности
претендента и гарантии качества выполняемых работ, деловая
репутация, возможности привлекать квалифицированных субподрядчиков
и надежных поставщиков, обеспечение требований по охране
окружающей среды. Могут быть включены и другие коммерческие,
технические и организационные требования;
- методика выбора победителя, порядок утверждения результатов
торгов;
- условия и порядок внесения второго задатка;
- порядок извещения о результатах торгов.
7.8. Проект контракта между заказчиком и победителем торгов
является обязательным и наиболее важным документом в составе
пакета конкурсной документации. Подготавливается в соответствии с
Основными положениями порядка заключения и исполнения
государственных контрактов (договоров подряда) на строительство
объектов для федеральных государственных нужд в Российской
Федерации, утв. Постановлением Совета Министров - Правительства РФ
от 14 августа 1993 г. N 812 и Руководством по составлению
договоров подряда на строительство в Российской Федерации,
одобренным Минстроем России 27 мая 1992 г. В проект контракта
должны быть включены все положения и требования заказчика,
необходимые для учета специфики предмета торгов, но не
противоречащие действующему законодательству.
Приложение 1
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
_________________________________________________________________
(наименование организации, проводящей торги, адрес, телекс, факс)
от имени Администрации Ростовской области
(наименование организации инвестора (заказчика)
приглашает Вас принять участие в подрядных торгах на
_________________________________________________________________
(наименование работ или объекта)
в качестве претендента.
Место строительства объекта _________________________________
Осмотр площадки может быть произведен с __________ 2000 до
________ 2000 г.
Проект разработан ___________________________________________
(наименование проектной организации)
Стартовая стоимость _________________________________________
Работы должны быть начаты _____________ и закончены __________
В случае Вашего согласия на участие в торгах Вы можете
получить два экземпляра конкурсной документации после перечисления
_________________ руб. на расчетный счет _______________________
Для участия в торгах необходимо внести задаток в сумме
___________________, который следует перечислить на расчетный счет
_________________________.
Заявки принимаются: с ________ 2000 г. по ______ 2000 г.
каждый день, кроме выходных, по адресу: __________________________
__________________________________________________________________
с ______________ до ________________ часов,
с ______________ до ________________ часов.
Телефон для справок ________________
Руководитель _____________ (подпись, фамилия, имя, отчество).
М.П.
Приложение 2
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
(штамп организации претендента) (наименование конкурсной
комиссии и ее адрес)
1. Изучив конкурсную документацию, включая технические и
коммерческие условия выполнения работ, мы, нижеподписавшиеся,
согласны участвовать в торгах, уполномочены подписать контракт
(наименование объекта и предмета торгов)
а) в соответствии с указанными в конкурсной документации
условиями на сумму ______________________ или:
б) при принятии наших альтернативных технических и
коммерческих предложений, изложенных в наших предложениях, на
сумму _____________.
2. В случае, если наше предложение будет признано на торгах
победителем и после получения Вашего уведомления об этом....
принимаем на себя обязательства:
а) выплатить сумму второго задатка, составляющую __________%
от суммы подряда (____________________________________) в
установленный срок;
б) приступить к работе по заключению контракта (подписанию
протокола с целью проведения дальнейших переговоров).
3. Мы согласны соблюдать условия настоящей заявки до _________
__________ (время действия заявки)
4. До подписания контракта (протокола) подряда настоящая
заявка с Вашим письменным уведомлением будет считаться имеющей
силу Договора между нами.
Руководитель ________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
М.П.
Приложение 3
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ
Наименование организации
----------------------------T----------------T-------------------¬
¦ Реквизиты и показатели ¦ Головная фирма ¦ Филиалы и дочерние¦
¦ ¦ ¦ предприятия ¦
+---------------------------+----------------+-------------------+
¦Адрес ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------+-------------------+
¦Телефон ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------+-------------------+
¦Телекс ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------+-------------------+
¦Телефакс ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------+-------------------+
¦Ответственное лицо ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------+-------------------+
¦Форма общества ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------+-------------------+
¦Уставной капитал ¦ ¦ ¦
L---------------------------+----------------+--------------------
------------------------T----------T----------T---------¬
¦Годовой оборот при ¦ 1999 г. ¦ 1998 г. ¦ 1997 г. ¦
¦выполнении ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦монтажных работ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦млн. руб. (в ценах ¦ ¦ ¦ ¦
¦соотв. периодов) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+----------+---------+
¦Обменный курс ¦ ¦ ¦ ¦
¦рубля на конец года ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+----------+----------+----------
Руководитель ______________________________ ________________
(подпись) (дата)
М.П.
Приложение 4
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИРМАХ
----------------T------------T---------------T-------------------¬
¦ Разделы работ ¦Стоимость ¦ Субподрядчик ¦ Опыт выполнения ¦
¦ ¦Субподряда ¦ (наименование ¦ аналогичных ¦
¦ ¦ ¦ и адрес) ¦ работ ¦
+---------------+------------+---------------+-------------------+
¦1. ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦ ¦ ¦ ¦
¦(и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+------------+---------------+--------------------
Приложение 5
КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ РАБОТНИКОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА КЛЮЧЕВЫЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ С ЦЕЛЬЮ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА
(Приложить биографические данные).
Наименование претендента ____________________________________
------------------T----------------T------------T----------------¬
¦ Должность ¦ Ф.И.О. ¦ Опыт работы¦ Опыт работы на ¦
¦ ¦ ¦ (основной),¦ аналогичной ¦
¦ ¦ ¦ стаж ¦ должности (лет)¦
+-----------------+----------------+------------+----------------+
¦1. Руководитель ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контракта ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Начальники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ участков ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Прорабы ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Механики ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Рабочие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ специальностей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+----------------+------------+-----------------
Руководитель ____________________ (подпись) ___________ (дата)
Приложение 6
НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТА
------------------T-----------T-----------------T----------------¬
¦Вид оборудования ¦ Описание, ¦ Состояние ¦ Собственное, ¦
¦ ¦ модель и ¦ (новое, хорошее,¦ арендовано ¦
¦ ¦ возраст ¦ плохое) ¦ (у кого), ¦
¦ ¦ (лет) ¦ Количество ¦ будет ¦
¦ ¦ ¦ имеющихся в ¦ приобретено ¦
¦ ¦ ¦ наличии единиц ¦ (у кого) ¦
+-----------------+-----------+-----------------+----------------+
¦1. ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦ ¦ ¦ ¦
¦(и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+-----------+-----------------+-----------------
Руководитель ____________________ (подпись) ___________ (дата)
Приложение 7
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Поскольку ____________________________________________ (далее
"подрядчик") представил конкурсную заявку, датированную
____________ на строительство _____________________________ (далее
"конкурсная заявка"),
настоящим доводится до всеобщего сведения, что мы
_____________________, имея свой зарегистрированный офис по адресу
______________________________ (далее "банк"), берем на себя
обязательство перед ________________________ (далее "заказчик") на
сумму в размере ___________________________, выплатить которую в
пользу заказчика банк настоящим обязует себя, своих наследников и
правопреемников.
Скреплено печатью названного банка "____"________ 199__ г.
Условия обязательства:
1. Если после вскрытия конвертов с конкурсной заявкой подрядчик
отказывается от своей конкурсной заявки в течение срока ее
действия, указанного в форме конкурсной заявки; или
2. Если подрядчик, уведомленный о присуждении ему контракта
заказчиком, в течение срока действия конкурсной заявки:
- не заполняет или отказывается заполнить форму контракта в
соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса);
- или не представляет или отказывается представить обеспечение
выполнения контракта в соответствии с инструкциями участникам
торгов (конкурса),
мы обязуемся выплатить заказчику вышеуказанную сумму после
получения первого его письменного запроса, при этом не требуя от
заказчика обоснования этого запроса, при условии, что в своем
запросе заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с
тем, что имело место одно из двух или все два указанных условия,
уточнив имевшее место условие или условия.
Настоящая гарантия остается в силе в течение 28 дней
включительно после окончания срока подачи конкурсной заявки в
соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса) или
продленного заказчиком срока, причем банк настоящим отказывается
от права на получение уведомлений о таком продлении срока. Любое
требование в отношении гарантии должно быть получено банком не
позднее вышеуказанной даты.
_______________ ___________________________________________
(дата) (подпись, печать банка)
Приложение 8
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА (УСЛОВНАЯ)
Соглашение заключено в ________ день ____________ месяца
199____ г. между __________________________________(далее
"гарант"), с одной стороны, и ________________________ (далее
"заказчик"), с другой стороны.
Поскольку настоящее соглашение является дополнением к контракту
(далее "контракт"), заключенным между
________________________(далее "подрядчик"), с одной стороны, и
______________________ (далее "заказчик"), с другой стороны, по
которому подрядчик согласился выполнить работы ______________ на
сумму __________________, равную цене контракта, и гарант
согласился гарантировать надлежащее выполнение контракта
нижеописанным образом.
В связи с этим гарант настоящим заключает соглашение с
заказчиком о том, что при получении:
обязательного для выполнения решения арбитражного или иного
судебного органа гарантом письменного уведомления от подрядчика
или, подтверждающего, что сумма гарантии подлежит выплате в пользу
заказчика, гарант возместит и выплатит заказчику сумму в размере
____________, по которой платеж будет произведен в тех валютах и в
том их пропорциональном соотношении, в котором выплачивается цена
контракта, при условии, что заказчик или его уполномоченные
представители уведомили гаранта или предъявили гаранту исковое
требование не позднее даты выдачи сертификата ответственности за
устранение дефектов.
Никакая договоренность между подрядчиком и заказчиком (с
согласия или без согласия гаранта), никакие изменения в
контрактных обязательствах подрядчика или отказ от принятия мер со
стороны подрядчика относительно производства платежа, сроков
выполнения контракта и прочего, не освобождают гаранта от
обязательства по данной гарантии, причем настоящим гарант
отказывается от права на получение уведомления о таком соглашении,
изменении или отказе.
Подписано нами собственноручно в день, указанный выше.
Подписано Подписано
от имени и по от имени и по
поручению гаранта поручению гаранта
___________________ __________________
Приложение 9
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА
(БЕЗУСЛОВНАЯ)
Кому: _______________________________________________________
Поскольку __________________ (далее "подрядчик") принял на себя
обязательства в соответствии с контрактом от ____________ N
__________ выполнить ______________ (далее "контракт");
и поскольку в названном контракте Вами установлено, что
подрядчик должен предоставить банковскую гарантию призванного
банка на сумму, определенную в указанном документе, в качестве
обеспечения выполнения его обязательств в соответствии с
контрактом;
и поскольку мы согласились предоставить подрядчику такую
банковскую гарантию;
настоящим мы заявляем, что являемся гарантом и от имени
подрядчика несем перед Вами ответственность и обязательство на
общую сумму ________________, причем эта сумма подлежит выплате в
тех валютах и в том пропорциональном соотношении, в которых
выплачивается цена контракта. Мы обязуемся выплатить Вам после
первого письменного запроса без споров и возражений любую сумму
или суммы в пределах ______________________, как указано выше, не
требуя от Вас доказательства или обоснования Вашего требования на
определенную в данном документе сумму.
Настоящим мы освобождаем Вас от необходимости взыскивать
названный долг с подрядчика до предъявления требования нам.
Мы согласны с тем, что изменения или дополнения или иной
пересмотр положений контракта или работ по контракту или любых
документов контракта, совершенные Вами и подрядчиком, никаким
образом не освобождают нас от обязательства по данной гарантии, и
мы настоящим отказываемся от предъявления прав на получение
уведомлений о таких изменениях, дополнениях или пересмотре.
Данная гарантия действительна до дня выдачи сертификата об
устранении дефектов.
____________________________
(подпись, печать гаранта)
___________________________
(наименование банка)
___________________________
(адрес)
__________________
Приложение 10
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Наименование претендента
Правовая форма
Баланс
--------------T-------T-------T-------T-----------T-------T-------T-------¬
¦ Активы ¦1997 г.¦1998 г.¦1999 г.¦ Пассивы ¦1997 г.¦1998 г.¦1999 г.¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Основные ¦ ¦ ¦ ¦Собственный¦ ¦ ¦ ¦
¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦капитал, в ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Нематериаль- ¦ ¦ ¦ ¦заявленный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные активы ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Земельные ¦ ¦ ¦ ¦накопления ¦ ¦ ¦ ¦
¦участки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦постройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Техническое ¦ ¦ ¦ ¦балансовая ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦
¦(станки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Производст- ¦ ¦ ¦ ¦Заемный ¦ ¦ ¦ ¦
¦венное ¦ ¦ ¦ ¦капитал, ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборуд-е ¦ ¦ ¦ ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Капитало- ¦ ¦ ¦ ¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Оборотные ¦ ¦ ¦ ¦Пенсионный ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Неоплаченное ¦ ¦ ¦ ¦Дебиторская¦ ¦ ¦ ¦
¦стр-во ¦ ¦ ¦ ¦задолжен- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Полученная ¦ ¦ ¦ ¦из поставок¦ ¦ ¦ ¦
¦часть оплаты ¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦сроком ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолжен- ¦ ¦ ¦ ¦менее 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ность, прочие¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущественные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦из поставок и¦ ¦ ¦ ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Ликвидные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Сумма ¦ ¦ ¦ ¦Сумма ¦ ¦ ¦ ¦
¦баланса ¦ ¦ ¦ ¦баланса ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+--------
Расчет прибыли и убытков
--------------T-------T-------T-------T-----------T-------T-------T-------¬
¦ Затраты ¦199 г. ¦199 г.¦199 г.¦ Прибыль ¦199 г.¦199 г.¦199 г.¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Материальные ¦ ¦ ¦ ¦Доходы с ¦ ¦ ¦ ¦
¦затраты, в ¦ ¦ ¦ ¦оборота ¦ ¦ ¦ ¦
¦том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦
¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦и уменьше- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние запасов¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Заработная ¦ ¦ ¦ ¦другие ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата ¦ ¦ ¦ ¦активиро- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производст-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦венные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Расходы по ¦ ¦ ¦ ¦доходы от ¦ ¦ ¦ ¦
¦кооперации ¦ ¦ ¦ ¦кооперации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Проценты и ¦ ¦ ¦ ¦из объеди- ¦ ¦ ¦ ¦
¦подобные ¦ ¦ ¦ ¦ненных ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦предприятий¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Налоги ¦ ¦ ¦ ¦проценты и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подобные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦
¦производст- ¦ ¦ ¦ ¦производст-¦ ¦ ¦ ¦
¦венные ¦ ¦ ¦ ¦венные ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Непредви- ¦ ¦ ¦ ¦Непредви- ¦ ¦ ¦ ¦
¦денные ¦ ¦ ¦ ¦денные ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Сумма ¦ ¦ ¦ ¦Сумма ¦ ¦ ¦ ¦
¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+
¦Балансовая ¦ ¦ ¦ ¦Баланс ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦убытков ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+--------
Нерегулярные дебиторские задолженности (поручительства,
гарантии).
Велось ли за последние 5 лет судопроизводство в отношении
банкротства или неплатежеспособности.
Примечание к позициям, требующим пояснения.
Руководитель ________________________ _________________
(подпись) (дата)
М.П.
Приложение 11
ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СОПОСТАВИМОГО ВИДА
И ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА
----T------------T-------------T-----------T-------------T--------T-----T----------¬
¦ N ¦Наименование¦Общий объем ¦В том числе¦ Период ¦Заказчик¦Место¦Примечание¦
¦п/п¦построенного¦строительства¦собственные¦строительства¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ объекта ¦объекта, млн.¦силы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
+---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+----------+
L---+------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----+-----------
Руководитель __________________(подпись) __________ (дата)
М.П.
Приложение 12
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ, ВЫИГРАВШЕЙ
ТОРГИ (КОНКУРС)
Дата:
Кому: _______________________________________________________
Настоящим уведомляем Вас о том, что ваша конкурсная заявка от
_________________ на выполнение ________________________ с ценой
контракта ____________ с учетом поправок и изменений в
соответствии с инструкциями подрядчикам - участникам торгов
(конкурса) настоящим принимается и признается выигравшей торги
(конкурс) с правом заключения контракта.
Подписание контракта будет осуществляться после представления
Вами обеспечения выполнения контракта.
________________________________
(подписть, печать)
________________________________
(имя и должность подписавшего)
________________________________
(наименование организации)
Приложение 13
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ НА ВЫПЛАТУ АВАНСА
Кому: ________________________________
Господа, в соответствии с положениями о платеже, включенными в
условия контракта ______________ (далее "подрядчик") вносит на имя
заказчика банковскую гарантию правильного и добросовестного
выполнения контракта, на сумму ____________________.
Мы, ________________________________ (далее "гарант") согласно
инструкциям подрядчика, берем на себя безусловное и не подлежащее
отмене обязательство гарантировать в качестве главного должника, а
не только поручителя, платеж в пользу заказчика по его первому
требованию без права возражений с нашей стороны и без
необходимости предъявлять первоначально требование по отношению к
подрядчику, в размере не более ________________________.
Мы далее соглашаемся, что никакие изменения, дополнения или
иные поправки к условиям и положениям контракта, или изменения и
поправки к любым документам контракта, которые могут быть
заключены между заказчиком и подрядчиком, ни в коем случае не
освобождают нас от ответственности по данной гарантии, и мы
настоящим отказываемся от права на получение уведомления о таких
изменениях, дополнениях или поправках.
Настоящая гарантия действительна с момента выплаты аванса,
выплаченного заказчиком по контракту до тех пор, пока ___________
С уважением,
Гарант ________________________________
(подпись, печать)
________________________________
(наименование банка)
________________________________
(адрес)
__________________ (дата)
|
